Содержание

Договор на изготовление и монтаж лестницы образец

_____________________________________________________, именуемый (ая ) в дальнейшем ( «Заказчик ») с одной стороны и ИП Берестов Юрий Александрович (далее именуемый «Подрядчик ») с другой стороны заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить работы по:

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Подрядчик обязуется:

Выполнить работы в срок с _____________ по ______________ 20___ г. Используя свои материалы и на своем оборудовании.

2.2. Заказчик обязуется:

В течении 3 (трех ) календарных дней после уведомления Подрядчиком об окончании работ принять их и оплатить, соблюдать условия эксплуатации, отраженные в пункте 5 настоящего договора.

2.3. Подрядчик имеет право уведомлять Заказчика о возможных дополнительных работах и связанным с этим увеличением стоимости работ, при не получении от заказчика ответа на свое сообщение в течении 3 (трех ) календарных дней, Подрядчик приостанавливает работы с отнесением убытков, в размере 0,1% от стоимости заказа в день, вызванных простоем, на счет Заказчика. Внесение изменений в перечень работ и материалов оформляется Сторонами дополнительным соглашением к настоящему договору.

2.4. Заказчик имеет право отказаться от предложенных Подрядчиком дополнительных работ и изменения перечня материалов, приведенных в приложении №1 к настоящему договору, и требовать от Подрядчика соблюдения его условий в прежнем объеме и в установленные сроки, но без выполнения Подрядчиком, обнаруженных в процессе дополнительных работ, не оплаченных Заказчиком.

3.Порядок расчетов между Сторонами.

3.1. Стоимость материалов и работ указывается в приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Данная стоимость является фиксированной на весь срок действия договора за исключением случаев предусмотренных в пункте 2.3. и с согласия Заказчика.

3.2. Изменение стоимости работ может быть инициировано Сторонами только в случае обоюдного согласия или наступления форс-мажорных обстоятельств.

3.3. Оплата материалов по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, или наличными согласно приложению №1, в момент подписания настоящего договора.

3.4. Полный расчет по настоящему договору осуществляется в момент сдачи объекта Заказчику или его представителю.

4.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение любого из своих договорных обязательств, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, признанных таковыми в соответствии с законодательством РФ, препятствующие выполнению настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по договору отодвигается на время действия этих обстоятельств и их последствий.

5. Ответственность Сторон.

В случае невыполнения сроков договора Сторона, не выполнившая свои обязательства по п 2.1 или п 2.2. настоящего договора несет материальную ответственность в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки..

6. Гарантийные обязательства.

6.1. Столярные изделия из массива изготовлены согласно ГОСТ 20850-2014. Подрядчик гарантирует соответствие качества используемых материалов и выполненных работ требованиям строительных норм и правил, и обязуется, в течении 24 (двадцати четырех ) месяцев после окончания работ в случае обнаружения дефектов бесплатно устранить их, при условии соблюдения Заказчиком следующих условий эксплуатации:

Температура внутри помещения должна быть в диапазоне 18-25 градусов выше нуля, относительная влажность не менее 40-60%, не допустимы резкие перепады температуры и влажности более чем на 5% в час.
В помещении должны быть закончены все ремонтные работы, предполагающие повышенную влажность в помещении (штукатурка , стяжки, побелка и др.).
Столярные изделия должны предохранятся от механических повреждений, влаги, агрессивных веществ, прямых солнечных лучей, огня, а также резких перепадов температуры и влажности окружающего воздуха.
При эксплуатации столярным изделиям необходим уход за всеми лакированными поверхностями: протирать поверхность мягкой тряпкой и средствами для ухода за мебелью на восковой основе.
Недопустимо обливать изделия водой или протирать мокрой тканью.

7. Адреса и реквизиты Сторон.

ИП Берестов Юрий Александрович

г. Москва, ул. Стартовая, д. 9, к. 1, кв. 85

Подпись Подрядчика: _______________________

Договор на производство и монтаж лестницы

Whatsapp Viber icon

Если дополнительно производится окрашивание то согласование цвета должно быть утверждено сторонами не позднее 10 дней, с момента получения Подрядчиком авансового платежа. Несвоевременное согласование цвета, ведет к соответственному увеличению срока сдачи Лестницы и снимает с Подрядчика ответственность за задержку исполнения обязательств по настоящему Договору.

Заказывая лестницу, доверьтесь специалистам «Мира лестниц». Наш опыт работы позволяет изготавливать любую модель в максимально короткий срок, делая ее качественной и долговечной.

Изготовление лестниц из металла: точный расчет – гарантия прочности

Изделия поставляются в соответствии с утвержденным Заказчиком индивидуальным проектом – Техническим заданием (Приложение №1 настоящего Договора), калькуляцией – перечень работ и услуг (Приложении №2 настоящего Договора).
Поставить все необходимые для выполнения всех указанных по настоящему Договору материалы, инструменты, приспособления и комплектующие.

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ- ПОТ РМ-012-2000 (утв- Постановлением Минтруда РФ от 04-10-2000 68)…

В остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Надежность, конструкционная рациональность резных лестниц и, при необходимости, прекрасный дополнительный декор в виде резных деревянных столбов – все это выполняется сотрудниками компании «Лестницы Yeti» умело, технически грамотно и с профессионализмом, выработанным годами опыта.

Температура внутри помещения должна быть в диапазоне 18-25 градусов выше нуля, относительная влажность не менее 40 – 60%, не допустимы резкие перепады температуры и влажности более чем на 5% в час.

Лестница — один из главных элементов интерьера любого многоэтажного дома. Показательными характеристиками лестницы являются ее художественная эстетика и комфорт в эксплуатации.

Намедни мне поставили новые окна в квартире, появился некий опыт со стороны заказчика, которым хотелось бы поделиться пока не забыл. Город Санкт-Петербург, лето 2014 года.

Оставьте Ваши контактные данные и наш специалист свяжется с Вами в самое ближайшее время и обсудит все возможные вопросы.

Договор на изготовление и монтаж лестницы образец

В ходе выполнения работ осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Поэтому не следует пугаться этого слова, оно всегда будет рядом, что бы вам ни обещали… Как же быть простым честным людям не желающим вникать в нюансы и желающим получить качественный результат ?

Подошёли мужчины сзади и женщину попросили выйти. На вопрос почему? мужчины с угрозами схватили её и вытащили из магазина. На улице я увидела как у женщины пытались отнять женскую сумочку. Как оказалось мужчины, женщина с ребёнком на руках, которая свободной рукой била женщину, другой держал а в это время сзади побежала одна из сотрудниц магазина и разорвав ручку сумки отняла и убежала.

Больших заводов в Питере всего 3, а маленьких — у каждого второго подрядчика свой микроцех, где напильниками строгают русское подобие окон из русских или заморских профилей. Так и говорят «своё производство», бегите от таких товарищей. Может быть половина подрядчиков заказывает изготовление крупным заводам.

Изготовление всех видов металлокаркасов и лестниц

Собственное производство компании «Лестницы Yeti» позволяет изготовить все конструктивные элементы и декор, к примеру, резные деревянные столбы, быстро и с великолепным качеством. Монтаж изделий на месте также выполняется опытными специалистами: например, по патинированию, лакированию или иной отделке.

После изготовления проекта лестницы, никакие изменения невозможны (кроме самых незначительных). Хотите что то изменить — новый проект, а значит дополнительное время и деньги. Вот почему даже на этапе проектирования так важно помнить о «семь раз отмерь…».

По договору, лестница должна быть изготовлена, доставлена и установлена в 35 дневный срок, прошло уже три месяца, лестницы нет. ИП кормит завтраками, но лестницы так и нет. З лестницу внесена предоплата. Могу ли я сразу обратиться в суд для взыскания с ИП суммы аванса и неустойки в размере 0.5% за каждый день просрочки (неустойка прописана в договоре)?

Сергей, претензия необходима. В пункте 5.6. договора стороны установили обязательность досудебного порядка урегулирования спора. Полагаю, что после получения претензии, исполнитель вернёт внесённый заказчиком аванс. Тогда в суд представляется иск на взыскание неустойки, которая рассчитывается до дня возврата аванса. И на взыскание упущенной выгоды.

Гарантия не распространяется на столбчатые фундаменты, временные кровли (выполненные из рубероида и т.п.).

Последние работы строительной компании «ДРЕВО»

Обеспечить на объекте возможность выполнения Исполнителем всех видов работ в указанные в настоящем Договоре сроки.

Сдача результата работы Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ. При отказе Заказчика от подписания акта Стороны согласовывают порядок и сроки устранения недостатков работ.

Столярные изделия изготовлены и предназначены для эксплуатации в помещениях с постоянной относительной влажностью 40-60% и температурой воздуха в пределах 20-30 градусов °С выше нуля.

Металлические лестницы и метало каркас для лестниц

Стоимость материалов и работ указывается в приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Данная стоимость является фиксированной на весь срок действия договора за исключением случаев предусмотренных в пункте 2.3. и с согласия Заказчика.

Дальше мастера начинают изготавливать конструкцию, и здесь действуют согласно договоренности – исполняют все этапы в цеху, или переносят часть работы на объект. Когда модель полностью готова, обработана лаком и готова к установке, ее монтируют. Вы сможете следить за выполнением работы, и даже оценить основу лестницы прямо в цеху.

Честно говоря, мой подрядчик мне не очень понравился. Однако, после исполнения договора, начальник отдела продаж потратил своё время на приём оплаты на дому, хотя был не обязан это делать. Поэтому, в итоге, всё же напишу нейтральный к той фирме «отзыв» в статье.

Строительная Компания «МСК» занимается изготовлением и монтажом лестниц, перил, входные групп, навесов в Воронеже и Воронежской области любой сложности.

Лестницы на заказ деревянные от производителя. Изготовление лестниц из дерева по лучшим ценам в Москве.

В случае принятия таких из-менений Заказчиком, стоимость дополнительных работ оплачивается последним сверх указанных в Договоре сумм, на основании дополнительного соглашения.

Наши резные лестницы установлены в загородных домах и коттеджах, офисных помещениях, в дачах и на садовых участках — и практически каждая лестница может послужить образцом изящного дизайна, конструкторского расчета и аккуратного монтажа.

Гарантийный срок на смонтированную Лестницу, составляет 12 (двенадцать) месяцев с мо-мента окончания монтажа.

Почему с нами удобно работать:

Эти натуральные краски изготовлены из масел и воска – они отлично подходят для покраски деревянных лестниц.

Обращаем ваше внимание, что материалы сайта доступны сразу, если у вас отключены блокирующие рекламу программы.

П-образные лестницы с поворотом, площадками – компактные конструкции, встраиваемые в ограниченное пространство.

Перечень объектов, подлежащих строительству (приложение к договору подряда на строительство объектов для садоводческих товариществ) (утв.

На геометрические размеры элементов Лестниц установлены допуски, согласно ТУ. Толщина, ширина, длина деталей: +/- 3 мм. На параметры маршевой линии (проступь, высота шага) +/- 3мм. На проекты Лестниц, с разными величинами маршей параметры конечной/начальной ступени и высоты шага могут варьироваться, в зависимости от конструктивных особенностей таких маршей.
Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

Недопустимо обливать изделия водой и другими жидкостями или протирать изделия мокрой тканью.

Полный расчет по настоящему договору осуществляется в момент сдачи объекта Заказчику или его представителю.

Мы будем очень признательны, если Вы сообщите о найденной ошибке на данной странице или выскажете предложение по улучшению нашего сайта.

Учредительные договоры, уставы → Письмо на разрешение на изготовление акций (приложение к положению о комиссии по приватизации земли и реорганизации колхоза (совхоза), утв. Мы выполняем работу по индивидуальному заказу. Ведь каждая лестница неповторима. Размеры, материалы, тип модели – все учитывается и подбирается индивидуально. Каждая лестница делается по индивидуальному проекту.

Заключаем договор на производство лестницы: какие пункты самые главные?

Сегодня наш собеседник – руководитель предприятия ЛесСервис Лайков Игорь Александрович:

– Мы всегда подписываем с клиентами договор на изготовление лестниц в дом. Так мы избегаем недопонимания вроде «Мы имели в виду не фрезерованную кромку ступени, а прямую». Поэтому каждый раз просим клиентов внимательно изучить и условия договора, и сам проект лестницы – и только потом подписывать его.

На что же нужно обращать особое внимание, подписывая договор на производство лестницы?

1. Договор должен быть. Это не шутка: если вам предлагают изготовить деревянную лестницу без каких-либо документов – в результате вы точно получите совсем не то, что вам нужно. Не тот цвет, другие материалы, даже по размеру лестница может не встать на свое место в доме.

– Именно благодаря договору обе стороны могут на законных основаниях потребовать выполнения озвученных условий. Это касается и заказчика, и производителя лестниц: бывает, клиенты тянут с согласованием или приемкой, а производители ошибаются в выборе краски или дизайне поручней. Рассудить их сможет только подписанный обеими сторонами документ. Поэтому в договоре мы все детально описываем и просим подтверждения у заказчика.

2. Подробный проект деревянной лестницы: он должен обязательно входить в договор на изготовление лестницы. Фактически это самая главная часть документов и именно в ней указываются все детали вашей будущей лестницы:

Подробный чертеж с установочными размерами лестницы. Ширина прохода лестницы, количество ступенек, их высота, наличие забежных ступеней и так далее.

3D-изображения будущего изделия. Как будет выглядеть ваша лестница в разных ракурсах:

Материалы для изготовления деталей (этот пункт особенно актуален, если детали лестницы изготавливаются из разных типов древесины): например, будет ли ваша лестница из дуба.
Качество материалов: в каких деталях допустим сорт 1-2 с сучками, а где требуется тип поверхности «экстра».

– У лестницы есть детали, в которых допускается использовать поверхности с сучками (сорт 1-2) – например, тыльная сторона ступеней, которую после сборки никто и никогда не увидит. Благодаря таким материалам можно сэкономить, но при этом не ухудшить качество деревянной лестницы в целом. Договор и проект позволяют четко указать, на каких материалах стороны согласны экономить, а где требуется поверхность типа «экстра».

Тип дизайна лестницы, заходных/проходных столбов, дизайн балясин и поручня.
Цвет изделия: он описывается по образцам выкраски производителя (их можно увидеть на образцах лестниц, установленных в салонах продаж). Но если вам нужен особый цвет, на котором настаивает дизайнер, то в документах указывается маркировка производителя лакокрасочных материалов.

– Если в доме вы окрашиваете, к примеру, двери в какой-то особый цвет, то лучше, конечно, самим закупить нужную краску и передать производителю лестницы.

3. Четкое описание этапов и сроков работ:

до какого числа необходимости провести замеры лестницы;
в какой срок должен быть изготовлен детальный проект лестницы (см. пункт 2);
как долго займет согласование проекта с клиентом (обратите внимание, эти сроки вам тоже нужно будет соблюдать – чтобы не затягивать изготовление лестницы);
к какому числу должна быть изготовлена лестница по согласованному проекту, где и как будет происходить приемка собранного изделия (а мы уже рассказывали, что нужно проверить на приемке лестницы);
дата готовности и отгрузки лестницы;
когда и кто устанавливает лестницу в вашем доме;
и конечно, как именно будет производиться оплата: сколько всего этапов оплаты (размер предоплаты, оплата по частям, оплата после изготовления лестницы). Когда нужно внести предоплату и в каком размере, когда оплачивается уже изготовленная лестница.

4. Ответственность сторон и – в первую очередь – производителя лестницы. К этому же пункту относится и гарантия, которую компания-изготовитель должна дать на вашу новую лестницу: что входит в гарантию и сколько она длится.

Если кухню называют сердцем дома, то лестница – это артерия: требования к ней очень строгие, ведь вам и вашим близким ходить и бегать по ней не один год. Поэтому заказывая изготовление лестницы обязательно изучайте договор, спецификацию (материал, дизайн, цвет) и проект будущего изделия, чтобы быть уверенными в его качестве и в ответственности производителя.

Остались вопросы? Позвоните нам: +375 44 703 02 69.

Договор на производство и монтаж лестницы

Whatsapp Viber icon

Изготовление лестниц из металла: точный расчет – гарантия прочности

Температура внутри помещения должна быть в диапазоне 18-25 градусов выше нуля, относительная влажность не менее 40 – 60%, не допустимы резкие перепады температуры и влажности более чем на 5% в час.

Договор на изготовление и монтаж лестницы образец

Изготовление всех видов металлокаркасов и лестниц

Гарантия не распространяется на столбчатые фундаменты, временные кровли (выполненные из рубероида и т.п.).

Последние работы строительной компании «ДРЕВО»

Металлические лестницы и метало каркас для лестниц

Лестницы на заказ деревянные от производителя. Изготовление лестниц из дерева по лучшим ценам в Москве.

Гарантийный срок на смонтированную Лестницу, составляет 12 (двенадцать) месяцев с мо-мента окончания монтажа.

Почему с нами удобно работать:

Эти натуральные краски изготовлены из масел и воска – они отлично подходят для покраски деревянных лестниц.

Недопустимо обливать изделия водой и другими жидкостями или протирать изделия мокрой тканью.

Договор на оказание услуг по устройству деревянной лестницы

Договор на оказание услуг по устройству деревянной лестницы

г. Москва от 15 января 2012 г.
Индивидуальный предприниматель ., именуемый в дальнейшем Подрядчик, с одной стороны, и_______________ именуемый в дальнейшем Заказчик заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанности по выполнению следующих услуг:

· изготовление деревянной (______________) лестницы

· монтаж лестницы на объекте по адресу:_________________________________________________________

· 1.2. Все работы выполняются Подрядчиком в соответствии с установленным СНиПом 30301-87 (п. 5.3., п. 5.7., таблица 24), СНиПом II-25-80, ГОСТом 20850-84, ГОСТом 24404-80.
1.3. Все работы выполняются с использованием материалов Подрядчика.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Заказчик обязуется предоставить Подрядчику:
а) фронт работы, оговоренный сметным расчетом на проведение работ,
б) обеспечить доступ к объекту,
в) ответственное лицо, которое перед началом работ снабдит инженера Подрядчика необходимой документацией.
г) подключение к источнику электроэнергии,
д) сохранность инструментов и механизмов Подрядчика,
е) сохранность материалов, приобретенных Подрядчиком для выполнения работ по договору.
2.2. Подрядчик обязуется выполнить предоставленный Заказчиком объем работ качественно и в сроки, обусловленными данным Договором. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором (сметой) выполняются Подрядчиком по отдельному Договору (дополнительному соглашению к Договору), заключенному между сторонами.
2.3. Подрядчик обязан производить работы в полном соответствии с проектом, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.
2.4. В случае, если Заказчика не устраивает качество выполняемых Подрядчиком работ, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор. Отказ оформляется в письменном виде с указанием причин.
2.5. В случае расторжения Договора Заказчиком (п. п. 2.4.) без видимых причин (то есть Подрядчиком были соблюдены все нормы и требования ГОСТов, СНИПов и условий настоящего Договора) внесенная предоплата не возвращается.
2.6. Заказчик, отказавшись от исполнения Договора, до сдачи ему результата работы, уплачивает Подрядчику часть установленной стоимости. Сумма рассчитывается пропорционально части выполненных работ, произведенных до получения Подрядчиком извещения об отказе.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действителен до окончания взаиморасчетов.
3.2. Порядок оплаты:
• Первая часть: авансовый платеж – 60% от общей стоимости Лестницы выплачивается Подрядчику до начала проведения работ;
• Вторая часть: промежуточный платеж – 25% от общей стоимости Лестницы выплачивается Подрядчику в течении 3 дней после приемки деталей Лестницы и до начала монтажных работ;
• Третья часть: окончательный расчет -15 % от общей стоимости Лестницы выплачивается Подрядчику по завершении монтажных работ, при подписании Акта о выполнении работ.
3.3. Окончательный расчет Заказчика с Подрядчиком производится не позднее 3(трех) дней с момента окончания работ и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.4. Срок выполнения работ по данному Договору составляет ___ календарных дней и исчисляется с момента утверждения проекта и поступления суммы полной предоплаты настоящего Договора на счет Подрядчика плюс 3 (три) рабочих дня на приобретение материалов, необходимых для производства работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. Договаривающиеся Стороны несут юридическую ответственность по условиям настоящего Договора в соответствии с действующим Законодательством России.
4.2. Заказчиком является лицо, которое правомочно принять на себя обязательства по настоящему Договору и оплатить его стоимость.
4.3. В случае нарушения Заказчиком одного из подпунктов п.2.1. настоящего Договора, Подрядчик вправе перенести сроки выполнения работ по настоящему Договору.
4.4. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядчика при проведении работ лежит на Подрядчике.
4.5. За нарушение сроков оплаты работ и услуг Заказчик уплачивает штраф в размере 0,1% от суммы Договора, представленной Подрядчиком Заказчику к окончательному расчету – за каждый календарный день просрочки платежа., но не более 5%
4.6. За нарушение сроков выполнения работ и услуг Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,1% от суммы Договора, представленной Подрядчиком Заказчику к окончательному расчету – за каждый календарный день просрочки работ, но не более 5% .
4.7. Мера ответственности сторон не предусмотренные в настоящем Договоре применяются в соответствии с нормами Гражданского Законодательства действующего на территории Российской Федерации.
4.8. По завершению работ Заказчик и Подрядчик в течении 7 (семи) рабочих дней подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ. В случаи отказа Заказчиком принимать работы и подписывать Акт сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик обязуется предоставить Подрядчику претензии в письменном виде.
4.9. В случае отказа предоставления претензий, в результате которых не был подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ, Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается в одностороннем порядке и работы считаются принятыми.

5. РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.

5.1. Расчетная стоимость настоящего Договора составляет____________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ: Предоплата настоящего Договора,____________________________________________________
5.2. В день выезда мастеров на объект с материалом оплачивается_____________________________________
5.3. Окончательный расчет с Подрядчиком________________________________________________________ по настоящему Договору производится Заказчиком в трехдневный срок, с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.4. В случае отказа предоставления претензий, в результате которых не был подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ, окончательный расчет производиться после одностороннего подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчиком (в соответствии п. п. 4.8. и 4.9. настоящего Договора).
5.5. Стоимость договора строго фиксирована расчётами. Договор дополнительных объемов по устройству деревянных маршей не предусматривает.
5.6. Работа начинается после утверждения проекта и взноса предоплаты.
Примечание: Перепроектирование осуществляется за счет Заказчика по дополнительному соглашению.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

7.1. В случае неуплаты Заказчиком оставшейся к расчету суммы Договора, Подрядчик не несет никаких гарантийных обязательств по условиям настоящего Договора.
7.2. Если Заказчик не выполнит в сроки свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по строительству объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку его сдачи.
7.3. В тех случаях, когда Заказчик по каким – либо причинам не подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ, гарантийные обязательства на произведенные по данному Договору работы не имеют юридической силы.
7.4. Подрядчик несет ответственность за корректность замеров, произведенных инженером Подрядчика, лишь в той части, которая относится к объему выполненных работ, количества и ассортимента материалов; ответственность за количество и ассортимент материалов, поставляемых Заказчику другой стороной, Подрядчик ответственности не несет.
7.5. Подрядчик не несет ответственности за качество работ, выполненных рабочими Подрядчика по их устной договоренности с Заказчиком и не отраженных в Договоре.
7.6. Столярные изделия изготовлены и предназначены для эксплуатации в помещениях с постоянной относительной влажностью 40-60% и температурой воздуха в пределах 20-30 градусов °С выше нуля. В помещении, в котором будут установлены столярные изделия, должны быть закончены ремонтные работы (штукатурные, стяжки, побелки и др.), т. к. уровень влажности должен соответствовать 40-60%.

Чрезмерная сухость, как и влажность, одинаково вредны для изделий из натурального дерева. Температура в помещении должна быть в пределах от 20 градусов до 30 градусов, иначе может возникнуть неравномерное высыхание древесины и деформация деталей.
При хранении и эксплуатации столярные изделия и мебель из дерева должны предохраняться от механических повреждений, влаги, агрессивных веществ, прямых солнечных лучей, огня, а также резких перепадов температуры и влажности окружающего воздуха.

При эксплуатации необходим уход за всеми лакированными поверхностями. Протирать поверхности мягкой тряпкой и средствами на восковой основе для ухода за мебелью.
Недопустимы резкие перепады температуры и влажности в помещении (не более чем на 5 % в час). Недопустимо обливать изделия водой и другими жидкостями или протирать изделия мокрой тканью, (могут остаться разводы, белые пятна, что ухудшит внешний вид изделий).

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

Договор на изготовление лестницы

Сохраните этот документ сейчас. При неисполнение Заказчиком договорных обязательств, когда это препятствует выполнению Исполнителем работ, и в случае, если в течение более, чем 7 семи после получения письменной Претензии от Исполнителя, Заказчик не исполняет договорных обязательств, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, и потребовать от Заказчика возмещения убытков. Некоторая незначительная разница в цвете уже окрашенных деталей Лестницы считается нормальной, поскольку может существовать разница в степени влажности и пористости еще неокрашенных деталей. И потому незначительное отличие деталей Лестницы по цвету не является браком и не может служить в последующем основанием для предъявления претензий к Исполнителю. Если для монтажа лестницы необходим демонтаж ранее существующих лестницы, их каркасов, любых других сооружений, Заказчик сам, или силами сторонних организаций производит эти работы за свой счет.

Все металлические части лестницы или цельная металлическая часть лестницы в целом производится Подрядчиком на своих мощностях и территории, далее монтаж в доме по адресу. Если дополнительно производится окрашивание то согласование цвета должно быть утверждено сторонами не позднее 10 дней, с момента получения Подрядчиком авансового платежа. Несвоевременное согласование цвета, ведет к соответственному увеличению срока сдачи Лестницы и снимает с Подрядчика ответственность за задержку исполнения обязательств по настоящему Договору. Расчеты за изготовление и монтаж Лестницы осуществляются в 3 этапа. Заказчик обязуется: 3. Принять и оплатить на основании п.

Договор на изготовление и монтаж лестницы

Отделка: Лак шелковисто-матовый паркетный. Технология монтажа: По технологии Подрядчика. Все детали окрашиваются в заводских условиях в согласованный с Заказчиком цвет.

Согласование цвета должно быть утверждено сторонами не позднее 10 дней, с момента получения Подрядчиком авансового платежа. Несвоевременное согласование цвета, ведет к соответственному увеличению срока сдачи Лестницы и снимает с Подрядчика ответственность за задержку исполнения обяза-тельств по настоящему Договору.

Расчеты за изготовление и монтаж Лестницы осуществляются в 2 этапа. Заказчик обязуется: 3. Принять и оплатить на основании п. Договора все работы по изготовлению и монтажу лестницы.

Обеспечить беспрепятственный подъезд автотранспорта Подрядчика к объекту и допуск к месту проведения работ; обеспечить электроэнергией, теплом и водой на период монтажных работ. Обеспечить завершение общестроительных работ в зоне установки Лестницы или в случае необходимости прекратить их на время монтажа. Обеспечить защиту полов, стен и т. В случае невыполнения Заказчиком этого пункта Договора Подрядчик не несет ответственности, за какой либо причинен- ный ущерб, полученный Заказчиком.

Обеспечить сохранность внешнего вида и комплектации смонтированных деталей Лестницы до момента сдачи работ. Без промедления принимать от Подрядчика результаты работ и своевременно их оплачивать. В том случае, если Заказчик имеет претензии к результату произведенных работ Подрядчика, они должны быть отражены письменно.

Выполнять условия, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора. Подрядчик обязуется: 3. Произвести монтаж Лестницы в помещении Заказчика в срок не позднее 40 рабочих дней, с момента оплаты Заказчиком суммы авансового платежа, указанной в п. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих выполнение работ , немедленно поставить об этом в известность Заказчика; 3.

Если монтаж элементов Лестницы осуществляется на ранее возведенное Заказчиком не- сущее сооружение металлокаркас, железобетонное основание, и т. При разнице геометрических параметров таких сооружений толщи- на, ширина, длина, несоответствие углов возможны соответствующие отклонения на конечном изделии. В случае обнаружения Подрядчиком перед началом или во время монтажных работ, каких бы то ни было недостатков несущих и других сооружений, а также других деталей и элементов строения, возведенных Заказчиком, на которые монтируется Лестница, впоследствии влекущих за собой невозможность надлежащей установки монтажа элементов Лестницы, Заказчик обязан устранить данные недостатки за свой счет.

В случае, если для монтажа лестницы необходим демонтаж ранее установленной лестницы каркасов лестниц и других сооружений , то Заказчик производит эти работы за свой счет, если такие работы не предусматриваются дополнительным соглашением настоящего Договора. В том случае, если для монтажа Лестницы необходимо возведение вспомогательных конст- рукций, то возведение последних осуществляется за счет Заказчика.

Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случае нарушения Заказчиком обязанностей по настоящему Договору. Если неисполнение Заказчиком договорных обязательств препятствует выполнению Подрядчиком работ, и Заказчик, получив со-ответствующую претензию от Подрядчика, в течение 3 трех дней не исполняет договорных обя-зательств, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Заказчика воз-мещения убытков.

В случае если в процессе работы над проектом Лестницы, в период действия Договора, Под-рядчиком будут внесены конструктивные изменения, улучшающие эксплуатационные качества Лестницы, Заказчик вправе принять или отклонить такие изменения. В случае принятия таких из-менений Заказчиком, стоимость дополнительных работ оплачивается последним сверх указанных в Договоре сумм, на основании дополнительного соглашения.

В случае если по инициативе Заказчика, стороны прекращают действия по настоящему Дого-вору во время проведения Подрядчиком работ предусмотренных п. Учитывая специфику окрашиваемых деталей Лестницы разная текстурность, разность в цвете неокрашенных деталей, неравномерная влажность, пористость и гигроскопичность и т.

Незначительное отличие деталей Лестницы по цвету не является браком и не может служить в последующем основанием для предъявления претензий к Подрядчику.

На геометрические размеры элементов Лестниц установлены допуски, согласно ТУ. Вызов Заказчиком замерщика для проведения дополнительных консультаций оплачивается поверх обозначенных в договоре сумм.

Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Все споры по Договору разрешаются сторонами в установленном Законом порядке. Подрядчик несет ответственность за качество произведенных работ. В случае невыполнения Заказчиком условий, предусмотренных настоящим Договором срок завершения работ переносится на неопределенный срок определяется Подрядчиком.

В случае прекращения действий по настоящему Договору расторжение Дого-вора , полученные Подрядчиком платежи Заказчику не возвращаются. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон. Гарантийный срок на смонтированную Лестницу, составляет 12 двенадцать месяцев с мо-мента окончания монтажа. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется без взимания платы ремонтировать Лест-ницу, а также устранять дефекты и заменять обнаруженные дефектные или некачественные дета-ли Лестницы, за исключением незначительных дефектов и также за исключением дефектов, при-обретенных в результате эксплуатации.

При этом Заказчик обязан немедленно сообщать Подрядчику об обнаруженных дефектных или некачественных деталях Лестницы.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: изготовление лестниц на металлическом каркасе в Сочи

Договор на изготовление лестниц; Изготовление лестниц: компании и фирмы, двери своими руками, площадки размер на второй этаж, договор. Заказчик и Подрядчик заключили договор на изготовление металлической лестницы.

Заключаем договор на производство лестницы: какие пункты самые главные? Поделиться Вы уже точно знаете, какая нужна лестница в вашем доме, и даже выбрали компанию, которая займется ее изготовлением. Однако один из самых важных этапов еще впереди: заключение договора на производство лестницы. Договор — это двухстороннее соглашение, которое способно защитить и ваши интересы, и интересы производителя лестниц. Именно договор позволяет зафиксировать все требования к лестнице, от которых зависит окончательный результат. Мы собрали список ключевых пунктов, которые вам обязательно нужно проверить перед подписанием договора. Сегодня наш собеседник — руководитель предприятия ЛесСервис Лайков Игорь Александрович: — Мы всегда подписываем с клиентами договор на изготовление лестниц в дом. Поэтому каждый раз просим клиентов внимательно изучить и условия договора, и сам проект лестницы — и только потом подписывать его. На что же нужно обращать особое внимание, подписывая договор на производство лестницы? Договор должен быть. Это не шутка: если вам предлагают изготовить деревянную лестницу без каких-либо документов — в результате вы точно получите совсем не то, что вам нужно. Не тот цвет, другие материалы, даже по размеру лестница может не встать на свое место в доме.

Образец договора

Договор на оказание услуг по устройству деревянной лестницы г. Москва от 15 января г. Индивидуальный предприниматель Шафурин П. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанности по выполнению следующих услуг: изготовление деревянной дуб лестницы монтаж лестницы на объекте по адресу: г. Калуга ул.

Договор на изготовление лестницы

Договор на изготовление и монтаж лестницы Реклама Договор на производство изготовление и монтаж лестницы г. Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы и оплатить их результат, в соответствии с условиями настоящего Договора. Работы на Объекте осуществляются в соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормами и правилами СНиП , а также в соответствии настоящего Договора. В случае выявления дополнительных работ, стороны договариваются об их исполнении, объёмах и расценках за единицу работ в форме Дополнительных соглашений. Стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит. Все изменения в части Работ, и использования дополнительных материалов по настоящему Договору, оформляются Дополнительными соглашениями и подписываются Сторонами. Подрядчик приступает к работам с даты получения аванса. Сроки выполнения работ, могут быть перенесены по согласованию Сторон.

Договор на изготовление лестницы образец договор на изготовление лестницы образец Проектирование и изготовление лестниц. Договор на изготовление продукции из давальческого сырья.

Договор на изготовление и монтаж лестницы образец

1. Предмет договора.

Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить работы по:

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Подрядчик обязуется:

Выполнить работы в срок с _____________ по ______________ 20___ г. Используя свои материалы и на своем оборудовании.

2.2. Заказчик обязуется:

В течении 3 (трех ) календарных дней после уведомления Подрядчиком об окончании работ принять их и оплатить, соблюдать условия эксплуатации, отраженные в пункте 5 настоящего договора.

3.Порядок расчетов между Сторонами.

5. Ответственность Сторон.

6. Гарантийные обязательства.

Температура внутри помещения должна быть в диапазоне 18-25 градусов выше нуля, относительная влажность не менее 40-60%, не допустимы резкие перепады температуры и влажности более чем на 5% в час.
В помещении должны быть закончены все ремонтные работы, предполагающие повышенную влажность в помещении (штукатурка , стяжки, побелка и др.).
Столярные изделия должны предохранятся от механических повреждений, влаги, агрессивных веществ, прямых солнечных лучей, огня, а также резких перепадов температуры и влажности окружающего воздуха.
При эксплуатации столярным изделиям необходим уход за всеми лакированными поверхностями: протирать поверхность мягкой тряпкой и средствами для ухода за мебелью на восковой основе.
Недопустимо обливать изделия водой или протирать мокрой тканью.

7. Адреса и реквизиты Сторон.

ИП Берестов Юрий Александрович

г. Москва, ул. Стартовая, д. 9, к. 1, кв. 85

Подпись Подрядчика: _______________________

Образец договора на изготовление уличной металлической лестницы

Договор подряда по изготовлению строительных конструкций и сооружений

1.2. Работы выполняются из материалов Заказчика в соответствии с накладной Подрядчика.

Договор на изготовление и монтаж лестницы

Лестница изготавливается из материала ______________________________________________________________.

1.1.2. Отделка лестницы __________________________________________________________________. 1.1.3. Все детали Лестницы окрашиваются в согласованный с Заказчиком цвет, а именно в цвет: __________________________________________________________________.

Договор на изготовление лестницы

подключение к источнику электроэнергии, д) сохранность инструментов и механизмов Подрядчика, е) сохранность материалов, приобретенных Подрядчиком для выполнения работ по договору. 2.2. Подрядчик обязуется выполнить предоставленный Заказчиком объем работ качественно и в сроки, обусловленными данным Договором. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором (сметой) выполняются Подрядчиком по отдельному Договору (дополнительному соглашению к Договору), заключенному между сторонами.

2.3. Подрядчик обязан производить работы в полном соответствии с проектом, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

2.4. В случае, если Заказчика не устраивает качество выполняемых Подрядчиком работ, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор. Отказ оформляется в письменном виде с указанием причин.

2.4.) без видимых причин

Типовой договор

Несвоевременное согласование цвета, ведет к соответственному увеличению срока сдачи Лестницы и снимает с Подрядчика ответственность за задержку исполнения обяза-тельств по настоящему Договору.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1.Заказчик обязуется: 3.1.1.

Принять и оплатить (на основании п.п.2.1- 2.2. Договора) все работы по изготовлению и монтажу лестницы.

Договор по изготовлению и монтажу лестницы

5.4. В случае отказа предоставления претензий, в результате которых не был подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ, окончательный расчет производиться после одностороннего подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчиком (в соответствии п.п.

4.8. и 4.9. настоящего Договора). 5.5. Стоимость договора строго фиксирована расчётами.

Договор дополнительных объемов по устройству деревянных маршей не предусматривает. 5.6. Работа начинается после утверждения проекта и взноса предоплаты.

Образец договора подряда по производству конструкций и выполнение работ (пластиковые окна), заключаемый между юридическим и физическим лицом.

Объем, вид ремонтных работ, материал, используемый для работ, предусмотренных в п.1.1 настоящего Договора, его стоимость согласовываются Сторонами в Техническом задание, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.1.3.

Работа выполняется иждивением Подрядчика – из его материалов, силами и средствами Подрядчика.1.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов. В случае выполнения работ из материалов Заказчика, Подрядчик не несет ответственности за надлежащее качество предоставленных материалов.1.5.

Адрес объекта Заказчика (производства работ): .2.1. Стоимость (цена) работ по настоящему Договору составляет: рублей.2.2. При заключении Договора Заказчик вносит часть стоимости (цены) работы Исполнителю в размере % от всей стоимости (цены) работ по настоящему Договору, что составляет рублей.2.3.

При доставке Товара (доставка и подъём на этаж осуществляются бесплатно) заказчик вносит сумму в размере % рублей.2.4.

Стеллажи всех видов

Примечание: Перепроектирование осуществляется за счет Заказчика по дополнительному соглашению.6.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 6.1.

Внимание За нарушение сроков оплаты работ и услуг Заказчик уплачивает штраф в размере 0,1% от суммы Договора, представленной Подрядчиком Заказчику к окончательному расчету – за каждый календарный день просрочки платежа., но не более 5% 4.6.

За нарушение сроков выполнения работ и услуг Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,1% от суммы Договора , представленной Подрядчиком Заказчику к окончательному расчету – за каждый календарный день просрочки работ, но не более 5% .

4.7. Мера ответственности сторон не предусмотренные в настоящем Договоре применяются в соответствии с нормами ГражданскогоЗаконодательства действующего на территории Российской Федерации. 4.8. По завершению работ Заказчик и Подрядчик в течении 7 (семи) рабочих дней подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ.

Документы и бланки

(.doc) 2. (.pdf) 3. (.pdf) 4. (.pdf) 5. (.pdf) 6. (.pdf) 7. (.pdf)

Образец договора подряда на изготовление и установку ПВХ-профилей, заключаемый между юридическим и физическим лицом.

Работы, выполнение которых является обязанностью Подрядчика, выполняются из его материалов, его силами и средствами.1.3.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ несет Подрядчик до момента принятия этого результата Заказчиком. Данный факт подтверждается соответствующим актом, подписанным обеими сторонами.

При просрочке принятия Заказчиком результата работ по настоящему договору риск случайной гибели или случайного повреждения этого результата несет Заказчик с момента, когда он должен был его принять.1.4. Право собственности на результат работ по настоящему договору переходит к Заказчику после полной оплаты работ.1.5. Выполнение всего комплекса работ по настоящему договору начинается с «»2020 г., а заканчивается «»2020 г.

Образец договора на изготовление уличной металлической лестницы

Образец договора подряда на изготовление и установку ПВХ-профилей, заключаемый между юридическим и физическим лицом.

на изготовление и установку ПВХ-профилейг. «» 2020 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и гр.

Договор на изготовление и монтаж лестницы

Договор на производство (изготовление) и монтаж лестницы г.

Ейск «____» _______________ 20 г.

Гражданин РФ __________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании договора с одной стороны, и ____________________________________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий с другой стороны, в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем 1. 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 1.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по заданию Заказчика собственными и привлеченными силами и средствами, с использованием своих и привлеченных материалов и оборудования осуществить Работы по изготовлению и монтажу ______________________________________________________________ согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и архитектурного (эскизного) проекта (Приложение №2 к договору) на Объекте, расположенном по адресу: ______________________________________________________________________________ _. 1.1.1.

Договор по изготовлению и монтажу лестницы

Договор на оказание услуг по устройству деревянной лестницы г.

Москва от 15 января 2012 г. Индивидуальный предприниматель Шафурин П.Н., именуемый в дальнейшем Подрядчик, с одной стороны, и Дляпримерный . ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанности по выполнению следующих услуг:

изготовление деревянной (дуб) лестницы
монтаж лестницы на объекте по адресу: г. Калуга ул. Знаменская, дом ХХХ

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 2.1. Инфо Окончательный расчет с Подрядчиком 23 400 рублей 00 копеек (двадцать три тысячи четыреста рублей)

Пример договора на изготовление и установку металлической двери

ДОГОВОР-ЗАКАЗ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКУ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ №____ От «_____»________________20___г.

advant24.ru

Заказчик обязуется предоставить Подрядчику: а) фронт работы, оговоренный сметным расчетом на проведение работ, б) обеспечить доступ к объекту, в) ответственное лицо, которое перед началом работ снабдит инженера Подрядчика необходимой документацией.

г) подключение к источнику электроэнергии, д) сохранность инструментов и механизмов Подрядчика, е) сохранность материалов, приобретенных Подрядчиком для выполнения работ по договору. 2.2. Подрядчик обязуется выполнить предоставленный Заказчиком объем работ качественно и в сроки, обусловленными данным Договором. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором (сметой) выполняются Подрядчиком по отдельному Договору (дополнительному соглашению к Договору), заключенному между сторонами.

2.3. Подрядчик обязан производить работы в полном соответствии с проектом, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами. 2.4.

Типовой договор

Д. Абрамовка « » 2015 года ________________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Свои Ступени», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Зобова А.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА Заказчик поручает Подрядчику работы по изготовлению и монтажу лестницы (далее по тексту «Лестница») в доме по адресу: _______________________________ Материал: массив лиственница Тип лестницы: _________________________________ Технология производства деталей лестницы: По технологии Подрядчика. Отделка: Лак (шелковисто-матовый) паркетный. Технология монтажа: По технологии Подрядчика.

Все детали окрашиваются в заводских условиях в согласованный с Заказчиком цвет. Согласование цвета должно быть утверждено сторонами не позднее 10 дней, с момента получения Подрядчиком авансового платежа.

Стеллажи всех видов

» » Договор на изготовление и монтаж лестницы Договор на оказание услуг по устройству деревянной лестницы г. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанности по выполнению следующих услуг:

изготовление деревянной (дуб) лестницы
монтаж лестницы на объекте по адресу: г. Калуга ул. Знаменская, дом ХХХ

Все работы выполняются Подрядчиком в соответствии с установленным СНиПом 30301-87 (п. 5.3., п. 5.7., таблица 24), СНиПом II-25-80, ГОСТом 20850-84, ГОСТом 24404-80.

1.3. Все работы выполняются с использованием материалов Подрядчика.2.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 2.1. 5.6. Работа начинается после утверждения проекта и взноса предоплаты.

Договор подряда на установку забора

5,00 Отзывов:25 Просмотров:34278 Голосов:15 Обновлено:16.08.2013 Тип файла .doc (Microsoft Word 97) Тип документа: Совершено (настоящий договор бытового подряда заключен) между сторонами-участниками, указанными ниже, подписано в ___________________________________________ _______________________ ______ года (город и т.п.) (число, месяц) в ______ экземплярах: по _________ для каждой из сторон договора, причем все экземпляры имеют равную правовую силу.

________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», проживающий ________________________________________________________________ паспорт _________________________________________________ действующий от своего имени, с одной стороны, и _____________________________________________________,

Образец договора подряда по производству конструкций и выполнение работ (пластиковые окна), заключаемый между юридическим и физическим лицом.

по производству конструкций и выполнение работг. «» 2020 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1.

Исполнитель обязуется осуществить в соответствии с условиями Договора и утвержденной Технической документацией (далее – Техническое задание) следующие работы: , а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить обусловленную Договором цену.1.2.

Договор на изготовление лестницы

Для жалоб на нарушения авторских прав, используйте другую форму. Загрузить документ Создать карточки. Документы Последнее. Карточки Последнее.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Материал: металлический профиль квадратного сечения, металлический лист.

Договор на изготовление лестницы

Для жалоб на нарушения авторских прав, используйте другую форму. Загрузить документ Создать карточки. Документы Последнее. Карточки Последнее. Сохраненные карточки. Добавить в Добавить в коллекции Добавить в сохраненное. Договор на производство изготовление и монтаж лестницы г. Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы и оплатить их результат, в соответствии с условиями настоящего Договора. Работы на Объекте осуществляются в соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормами и правилами СНиП , а также в соответствии настоящего Договора.

В случае выявления дополнительных работ, стороны договариваются об их исполнении, объёмах и расценках за единицу работ в форме Дополнительных соглашений.

Стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит. Все изменения в части Работ, и использования дополнительных материалов по настоящему Договору, оформляются Дополнительными соглашениями и подписываются Сторонами. Подрядчик приступает к работам с даты получения аванса.

Сроки выполнения работ, могут быть перенесены по согласованию Сторон. Если Заказчик не утверждает данные изменения, Стороны вправе расторгнуть Договор и возвратить Заказчику Оплаченный ранее аванс. Форма платежей и порядок оплаты, осуществляются в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

Обязанности Подрядчика: 5. Подрядчик обязан в случае возникновения внеплановых обстоятельств, замедляющих выполнение работ, немедленно поставить об этом в известность Заказчика и объяснить причину таковых. За свой счёт своевременно устранять все дефекты, выявленные при приёмке Работ.

Подрядчик гарантирует полную конфиденциальность информации, полученной в процессе выполнения Работ по договору. В день окончания работ, вывезти за пределы Строительной площадки, принадлежащие Подрядчику строительную технику, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, и другое имущество. Без письменного согласия Заказчика не уступать права и обязанности по настоящему Договору, третьему лицу. Выполнить в полном объёме, все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях договора.

Обязанности Заказчика: 5. Произвести приёмку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в порядке предусмотренном настоящим Договором. Приемка комплектующих деталей Изделия осуществляется по их внешнему виду и цвету до начала монтажа Изделия, с составлением соответствующего Акта приемки комплектующих деталей. Если в течении 3 трех календарных дней Заказчик не подписал Акт и не направил мотивированный отказ от приемки деталей, то Акт считается подписанным и подлежит оплате согласно п.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки продукции сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Непринятые некачественные, или несоответствующие Спецификации детали, заменяются на качественные, и соответствующие Спецификации детали, строго до начала работ по монтажу Изделия.

Затем процедура приемки повторяется. При этом новые замечания могут предъявляться лишь по измененной части работы. После монтажа Изделия Заказчик не вправе предъявить претензии к Подрядчику по внешнему виду и цвету деталей Изделия даже в том случае, если по какой-либо из причин соответствующий Акт не был подписан Заказчиком. Заказчик обеспечивает снабжение Подрядчика электроэнергией, теплом и водой на период работ по изготовлению и монтажу Изделия, территориальное проведения которых связано с необходимостью пребывания по месту установки лестницы на территории Заказчика.

Заказчик обязуется самостоятельно обеспечить защиту полов, стен и других элементов интерьера на территории собственного дома в месте работ по изготовлению и монтажу Изделия.

Подрядчик не несет ответственности, за какой-либо нечаянно причиненный им материальный ущерб любой части интерьера дома, его мебели, покрытий стен, потолка и пола в месте проведения работ по изготовлению и монтажу Изделия, если таковые произошли из-за несоблюдения Заказчиком п.

При наличии скрытых конструкций и коммуникаций, на месте установки, извещать о них Подрядчика, с предоставлением схем прохождения конструкций. Создать Подрядчику условия необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору. Заказчик обязуется принимать без промедления от Подрядчика результаты работ, подписывать Акт приемки комплетующих деталей и Акт выполненных работ и своевременно их оплачивать.

В случае имеющихся со стороны Заказчика претензий к результату произведенных Подрядчиком работ, Заказчик обязуется отражать их письменно. Сдача-приёмка работ по Договору производится путём подписания уполномоченными представителями Сторон, Акта сдачи-приёмки работ. Подрядчик не несет ответственности за повреждения, сделанные в его отсутствие или присутствие в непосредственной близости выполнения работ или в любом месте на территории Объекта, сторонними организациями или частными лицами.

В случае возникновения споров по факту обнаружения повреждений, Стороны определяют характер повреждений и виновную сторону проведением Экспертизы собственными силами или привлечением независимой организации. По факту экспертизы виновная сторона устраняет повреждения собственными или привлечёнными силами за свой счёт.

За неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Споры, возникающие при заключении и исполнении настоящего Договора, рассматриваются арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством с соблюдением претензионного урегулирования разногласий.

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действуют до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, в том числе, завершения взаиморасчётов. Подрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Заказчика.

При расторжении договора по инициативе Подрядчика, он возвращает неиспользованную сумму аванса и уведомляет Заказчика об этом не менее чем за 30 дней до расторжения, и Стороны проводят взаиморасчёты. Во всех случаях расторжения Договора, Заказчик обязан оплатить фактически выполненные Работы и понесенные Подрядчиком затраты на материалы, не позднее 10 десяти дней до расторжения Договора.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно препятствующие выполнению обязательств по Договору.

Сторона оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить другую сторону о наступлении и прекращении действия таких обстоятельств, и предоставить документы, подтверждающие наличие их, выданные компетентными органами Российской Федерации. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 1 одного месяца, Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для них решения.

Если в течении 30 тридцати дней с даты начал а переговоров приемлемое решение не будет достигнуто, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону с указанием даты расторжения. Не позднее 10 десяти дней до расторжения Договора Подрядчик обязан возвратить Заказчику не использованную для выполнения работ сумму аванса, а Заказчик обязан оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы и материалы.

Стороны обязуются не распространять третьим лицам никакие сведения, относящиеся к деловой или коммерческой тайне друг друга и не использовать их для целей, не связанных с исполнением настоящего Договора. Стороны согласовывают режим работы с конфиденциальными документами, необходимыми для исполнения Договора.

Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга обо всех изменениях их адресов и банковских реквизитов. Во всём остальном что предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации. При осуществлении Подрядчиком монтажа элементов Изделия на уже ранее возведенное Заказчиком несущее сооружение, будь то железобетонное основание, металлокаркас, либо что-то другое, Подрядчик не несет ответственности за конструктивные особенности и недостатки в т.

При разнице геометрических параметров таких сооружений толщина, ширина, длина, несоответствии углов возможны некоторые соответствующие отклонения завершенного изделия. В случае обнаружения Подрядчиком перед началом монтажных работ, или во время таковых каких бы то ни было недостатков несущих и других сооружений, деталей и элементов строения Заказчика, на которые монтируется Изделие, если таковые впоследствии могут повлечь за собой невозможность надлежащего монтажа Изделия ее элементов , Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику.

А Заказчик со своей стороны обязан их устранить за свой счет. Если для монтажа лестницы необходим демонтаж ранее существующих лестницы, их каркасов, любых других сооружений, Заказчик сам, или силами сторонних организаций производит эти работы за свой счет. Если учитывая особенности строения Заказчика для монтажа Изделия необходимо возведение вспомогательных конструкций, то возведение последних осуществляется за счет Заказчика. Подрядчик вправе приостанавливать работы по изготовлению и монтажу Лестницы при нарушении Заказчиком его обязанностей по настоящему Договору.

При неисполнение Заказчиком договорных обязательств, когда это препятствует выполнению Подрядчиком работ, и в случае, если в течение более, чем 7 семи после получения письменной Претензии от Подрядчика, Заказчик не исполняет договорных обязательств, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора, и потребовать от Заказчика возмещения убытков.

Похожие документы. Проект — Министерство здравоохранения самарской области. Delivery-acceptance certificate samplex. Договор — Федеральный детский эколого. Форма договора подряда — БТИ Новосибирской области. Договор на выполнение работ по ремонту колес автомобилей. Типовой договор подряда на выполнение проектных работ. Договор на выполнение сантехнических работ. Проект договора возмездного оказания услуг. Онегин, дядя. Название еды. Физические термины.

Термины в сфере гармонизации законодательства государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности в области реагирования на чрезвычайные ситуации. Термины микроэкономика. Часть 2. Добавить этот документ в коллекции. Вы можете добавить этот документ в свои учебные коллекции Войти Доступно только авторизованным пользователям. Описание необязательно.

Видно для Всех. Только мне. Добавить этот документ в сохраненные. Вы можете добавить этот документ в свой список с сохраненными документами Войти Доступно только авторизованным пользователям. Предложите, как улучшить StudyLib Для жалоб на нарушения авторских прав, используйте другую форму. Ваш е-мэйл Заполните, если хотите получить ответ. Оцените наш проект 1. Отменить Отправить.

Заключаем договор на производство лестницы: какие пункты самые главные?

Поэтому каждый раз просим клиентов внимательно изучить и условия договора, и сам проект лестницы — и только потом подписывать его. Договор должен быть. Это не шутка: если вам предлагают изготовить деревянную лестницу без каких-либо документов — в результате вы точно получите совсем не то, что вам нужно. Не тот цвет, другие материалы, даже по размеру лестница может не встать на свое место в доме. Это касается и заказчика, и производителя лестниц: бывает, клиенты тянут с согласованием или приемкой, а производители ошибаются в выборе краски или дизайне поручней. Рассудить их сможет только подписанный обеими сторонами документ. Поэтому в договоре мы все детально описываем и просим подтверждения у заказчика.

Договор на изготовление и монтаж лестницы

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Изготовление лестниц из дерева в Самаре // компания Архитект

Договор на изготовление лестницы скачать Мы монтируем — вы отдыхаете Деревянная лестница на косоурах ,балясины нержавейка г. Все права защищены. Разрешается копирование материалов сайта в онлайн изданиях с обязательным указанием активной гиперссылки. Москва, Киевское шоссе, Бизнесс Парк Румянцево, корп.

Договор на изготовление лестницы

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Проверка подпоров воздуха в лестничной клетке, пусконаладка противодымной вентиляции.

Заключаем договор на производство лестницы: какие пункты самые главные?

Договор на изготовление продукции из давальческого сырья. Бланк технического задания на изготовление, расчет стоимости и сроков изготовления металлических лестниц, перил,. Договор на изготовление лестницы скачать Образец договора подряда на производство работ. На следующий день подписали договор и уже через 10 дней лестница была готова. Please try again later. The page you are looking for is temporarily unavailable. Образец договора на изготовление. Вы можете ознакомиться с условиями договора на изготовление деревянной лестницы.

Новости в мире строительства. Расценки на изготовление и монтаж лестниц определяются типом их конструкции и материала, а также собственно видом работ. Данный договор является образцом и любые совпадения с реальными объект ами и физическими лицами случайны. Вас информации. От общеизвестных тем, до того, что вы даже не ожидаете найти; на dogovor-vsem. Образец агентского договора на совершение. Хотелось бы запонить бланк для себя на изготовление лестницы включая все расходы по закупке материалла и фактически.

Надеемся, что вы найдете то, что ищете. Изготовление лестниц. Сторонами настоящего договора являются:. Договор на изготовление деталей — образец.

Вы можете бланк договора кандидата на изготовление печатной продукции скачать образец. Обеспечить беспрепятственный подъезд автотранспорта Подрядчика к объект у и допуск к месту. Например, на изготовление дверей для частного дома, или лестницы.

Договора все работы по изготовлению и монтажу лестницы. Изготовление лестницы на заказ в соответствии с общим дизайнерским смыслом дома и всеми пожеланиями клиента —. Договору Смете Приложение с соблюдением действующих технических условий на изготовление столярных изделий. Деревянные лестницы, двери из массива, мебель из дерева. Frazer автор вопроса г.

Результат поиcка: «образцы типовых договоров на изготовление лестниц». В качестве подрядчика на изготовление лестницы выбрали компанию из. До того, как подписать договор на изготовление металлоконструкций, мы обговариваем смету и уточняем все детали работы.

Согласно договору 40 календарных дней. Пример договора на изготовление деревянной лестницы в Ижевске от фирмы www. Образец договора-подряда на изготовление ворот. Изгот-ие лестниц. Вы можете в нашем салоне образцов лестниц. Тема: Гарантия на Ваши деревянные лестницы после изготовления и монтажа. Главная Типовые бланки Договор подряда Образец Примерный.

Договор на изготовление мебели. В нашей компании, при оформлении заказа в обязательном порядке заключается договор на изготовление мебели.

Изготовление ленточных фундаментов. Договор на производство изготовление и монтаж лестницы. Есть ли у кого-нибудь договор примерно соответсвующий таким условиям. В противном случае заплатим вам штраф согласно договору. Образец договора на изготовление мебели — Мебель под заказ в. При подписании договора на изготовление лестницы на заказ, вы должны в полной мере представлять себе, какой.

Типовой договор на изготовление мебели. Выполняем весь комплекс консультирование договор на изготовление монтаж лестницы образец дизайн. Образец договора на изготовление и поставку продукции. Когда она, наконец, услышала его шаги на лестнице, ей не хватило. Спасибо GNP за образцы договоров.

Мы встречаемся на объект е, обсуждаем будущий проект, смотрим образцы, делаем. Образец договора — изготовление и установка мебели. Производство металлоконструкций лестницы, фермы, павильоны. Предоставить все условия для работы установщиков электричество, лестницы, вода. Договор на изготовление лестницы. Бланк технического задания на изготовление, расчет стоимости и сроков изготовления металлических лестниц,. Star added. Quote saved.

View saved quotes Close. Login to quote this blog Login Close. Failed to save quote. You cannot quote because this article is private. Subscribed unsubscribe Subscribe Subscribe.

Договор на изготовление лестницы

Материал: металлический профиль квадратного сечения, металлический лист. Технология производства деталей лестницы: По технологии Подрядчика. Все металлические части лестницы или цельная металлическая часть лестницы в целом производится Подрядчиком на своих мощностях и территории, далее монтаж в доме по адресу.

Договор на изготовление и монтаж лестницы образец

Исполнитель в рамках настоящего Договора принимает на себя обязательства по поручению Заказчика произвести поставку Изделий, далее именуемых Изделия, комплектующие материалы и выполнить по данному Договору работы, далее именуемые Работы. Заказчик в рамках настоящего Договора обязуется оплатить стоимость Изделий, комплектующих материалов и Работ, а также создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке. Осуществить поставку Изделий и выполнение работ, указанных в п. Исполнитель оставляет за собой право увеличить срок изготовления Изделий в связи с перезагрузкой производства. Поставить все необходимые для выполнения всех указанных по настоящему Договору материалы, инструменты, приспособления и комплектующие. Передать Заказчику Изделия в соответствии с настоящим Договором, а так же сдать выполненные работы по Актам приемки. Безвозмездно исправить выявленные Заказчиком в процессе приемки и указанные в Акте приемки недостатки в течение календарных дней. В ходе выполнения работ осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Типовой договор

Технология производства деталей лестницы: По технологии Подрядчика. Все детали окрашиваются в заводских условиях в согласованный с Заказчиком цвет. Согласование цвета должно быть утверждено сторонами не позднее 10 дней, с момента получения Подрядчиком авансового платежа. Несвоевременное согласование цвета, ведет к соответственному увеличению срока сдачи Лестницы и снимает с Подрядчика ответственность за задержку исполнения обяза-тельств по настоящему Договору.

Образец договора

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Лестница своими руками. Как рассчитать и основные правила. Часть 1: расчет

Договор на строительные работы – Образец, бланк 2021 года

Договор на строительные работы (ДСР) относится к сделке, в которой один участник, именуемый Исполнителем, берется исполнить заказ другого участника, именуемым Заказчиком, с оплатой последним исполненных работ.

Исполнитель, при надобности, вправе пригласить к исполнению договорных работ прочих лиц, именуемых Субподрядчиками, возлагая на себя роль Генподрядчика. При этом, ответственность за исполненные работы возлагается на Генподрядчика.

Файлы для скачивания:

Определение

ДСР является соглашением, по которому Исполнитель возлагает на себя обязанность исполнения требований Заказчика согласно проектно-сметной документации, с последующей оплатой последним исполненных требований.

ДСР заключается согласно положений гл. 37 ГК РФ. В соглашении отображаются права, обязательства и прочие условия осуществления строительства.

Предмет договора подряда на выполнение строительных работ

ДСП непременно обязан содержать раздел «Предмет договора». Конкретизация предмета соглашения на строительство регламентируется п. 2 ст. 740 ГК РФ, где предметом договорных взаимоотношений является:

Строительные действия на объекте.
Капитальный ремонт сооружения.

Объем строительства обязан отображаться в ДСР и подтверждаться проектно-сметными документами. Согласно п. 1 ст. 743 ГК РФ Подрядчику необходимо будет осуществить строительство исходя из проектно-сметных документов, в которых отображены объем и требования к работам, а также их стоимость.

В то же время, отсутствие утвержденных проектно-сметных документов не является основанием для отказа в заключении ДСР, если по совокупности условий, например, при наличии типового проекта, можно обозначить предмет соглашения.

(Видео: “Никогда не подписывайте договор на ремонт квартиры без этих пунктов”)

Стоимость строительных работ по дереву

Учитывая, что строительные услуги предполагают немалый объем, то их стоимость обычно определяется составлением сметы, с включением в нее всех затрат, в том числе оборудования и стройматериалов. Поэтому, при заполнении ДСР в разделе стоимости необходимо ссылаться на смету, которая становится приложением к договору.

При расчете стоимости строительных услуг по дереву, также требуется составлять смету, так как манипуляции с деревом, да и сами материалы – достаточно дорогие. Тем не менее работа с деревом себя оправдывает, обеспечивая непередаваемый уютный вид объекта. При помощи деревянных конструкций можно обеспечить любой стиль интерьера – от классики до хай-тека.

Деревянные конструкции безопасны для здоровья и оказывают положительное влияние на человека. А на объектах, как сауна или баня, деревянная отделка незаменима, где стены и потолок, обшиты вагонкой и прочими элементами из дерева.

В руках профессионалов деревянная отделка экономична, благодаря практически отсутствию отходов. К достоинству дерева можно отнести его высокие тепло- и звукоизолирующие свойства. Однако всегда надо помнить, что этот материал подвергается гниению и горению. Поэтому, работая с деревом, надо всегда помнить об этом и соблюдать необходимые правила противопожарной безопасности, обеспечивая обработку деревянных конструкций специальными пропитками, что несомненно отражается на цене строительства.

Также на цену строительных услуг по дереву влияет вид крепежа. Если для этого используются гвозди – это одна цена, а вот при применении всевозможных клямеров и специальных приспособлений для крепления деревянных элементов – другая.

Кроме этого, на расценки с деревом влияет выбранный материал (панель, вагонка, и т.д.). Например, обшивка стен вагонкой из сосны евро-класса обойдется заказчику до 600 рублей за квадратный метр.

Таим образом, при заключении ДСР по дереву договорная цена обязана определяться сметой согласно ст. 746 ГК РФ.

Сроки выполнения работ

Сроки исполнения задания являются существенным условием ДСР. Поэтому, при подписании соглашения требуется указывать не только время действия ДСР, но и время завершения строительства, с отображением промежуточных сроков контроля за процессом строительства.

Также необходимо будет прописать штрафные санкции за срыв сроков, в том числе – до расторжения соглашения (п. 2 ст. 405 ГК РФ).

Срок осуществления строительства может выражаться:

Календарными датами.
Периодом времени.

Сроки осуществления строительных работ регулируются ст. 708 и 740 ГК РФ, где отмечено, что в ДСР требуется отображать дату начала и завершения строительства, а также промежуточные даты отдельных этапов стройки.

Права и обязанности по договору строительных работ

Как и в любом контракте, в ДСР должны быть отображены права и обязанности участников сделки. Немалая часть прав и обязанностей участников сделки заключается в том, чтобы определиться:

Кем и в какое время нужно предоставить техническую документацию.
Обязательства по снабжению стройматериалами и конструкциями.

При отсутствии в соглашении таких пунктов обязательства по обеспечению стройки накладываются на подрядчика (п.1 ст.745 ГК РФ).

Права и обязанности заказчика

К правам и обязанностям заказчика можно отнести:

Выдачу подрядчику задания, согласно закону и условиям соглашения.
Заказчик имеет право вносить правки в технические документы, не увеличивая цены строительных работ более 10% от утвержденной сметы проекта, с предоставлением добавочной сметы.
Организацию подрядчику условий для исполнения строительства, с предоставлением, при необходимости, земельной площадки в соответствии с договоренностью (п.1 ст.747 ГК РФ).
Передачу подрядчику согласно договору помещений, способствование перевозке стройматериалов, подводке электросетей и прочих коммунальных сетей и предоставление прочих услуг, предусмотренных соглашением (п.2, 3 ст.747 ГК РФ).
Принятие объекта и расчет с подрядчиком согласно договору (ст. 711 ГК РФ).

Примечание. К обязательствам заказчика относится оплата работ при консервации строительства (ст.752 ГК РФ). В этом варианте заказчик оплачивает фактический объем строительства до момента консервирования объекта.

Право контроля строительства, исполнения сроков, качества и т.д.
Предъявление замечаний и претензий исполнителю при выявлении отклонений от условий контракта и прочих недостатках, способных оказать влияние на качество стройки.

Права и обязанности исполнителя

К правам и обязательствам исполнителя можно отнести:

Построение объекта либо исполнение строительства, согласно проектно-сметным документам и законодательством РФ.
Обеспечение эксплуатации сооружения после его приема заказчиком на протяжении отмеченного в соглашении периода.
Соблюдение законодательных требований по охране окружающей среды и безопасности строительства.
Немедленное извещение заказчика о некачественных стройматериалах или документах, предоставленных Заказчиком, что может оказать влияние на процесс стройки (ст.716 ГК РФ). При отсутствии ответа более 10-ти дней – прекращение стройки, с взысканием ущерба за простой (п.3 ст.743 ГК РФ, п.4 ст.744 ГК РФ).
Право требования пересчета сметы, если цена строительства предполагает превышение сметы более 10% (ст.450 ГК РФ). Если исполнитель не известил об этом Заказчика, он не может требовать дополнительной оплаты.
Несение риска непреднамеренного повреждения строящегося объекта до сдачи его Заказчику (п.1 ст.757 ГК РФ).
Право отказа от осуществления работ не входящих в сферу его деятельности (п.5 ст.743, п.2 ст.757 ГК РФ).
Сдачу завершенного объекта по приемосдаточному акту, подписанному сторонами, согласно законодательству РФ.

Расторжение договора

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний разрыв ДСР не допускается, если это не отображено в контракте. В то же время, разрыв соглашения возможен, как по предложению Заказчика, так и по предложению Подрядчика – при обоюдном согласии.

Так, ст. 717 ГК РФ гласит, что Заказчик может разорвать контракт без отображения причин, но с обязательным возмещением подрядчику затрат на строительство и понесенных убытков.

Разрыв ДСР Заказчиком относится к досрочному разрыву сделки. Опытные заказчики нередко отображают данную возможность отдельным пунктом соглашения. Здесь же отображаются причины для возможного осуществления данного решения.

Примечание. Участники сделки вправе отметить в контракте условия для ограничения права заказчику в разрыве ДСР без причины.

Основания для разрыва ДСР подрядчиком.

Подрядчик может прекратить договорные обязательства лишь в ситуациях, предусмотренных контрактом или нормативными актами. Таким образом, исполнитель вправе расторгнуть ДСР, если Заказчик:

Предоставляет некачественные стройматериалы. При этом, исполнитель обязан уведомить Заказчика об этом, и высказать, что при непринятии мер ДСР будет расторгнут.
Не выдает технические документы.
Не осуществляет оплату согласно договору.
Предлагает неприемлемый метод строительства, и подрядчик известил его об этом.
Игнорирует замечания исполнителя, последствия которых могут привести к срыву сроков сдачи объекта.
Осуществляет негативное влияние на процесс стройки.
Нарушает условия договора.

Нередко случается, когда один из участников сделки отказывается расторгать ДСР. Что делать в таких обстоятельствах?

Если один из сторон ДСР, решив разорвать соглашение, уведомил об этом другого участника, но тот против, в результате чего назревает конфликтная ситуация, то разрешать такую проблему придется в суде.

Как правильно оформить договор на изготовление в 2021 году?

Как правильно оформить договор на изготовление в 2020 году?

Для безопасного осуществления строительных работ при оформлении контракта необходимо обратиться к профессионалам, обладающими лицензиями и допусками к проведению таких действий. Чтобы договор был оформлен правильно, нужно составить его в письменной форме, заполнить все разделы, которые являются общепринятыми для любых типов договоров и пописать его участниками сделки.

Сущность взаимоотношений между сторонами, заключивших ДСР заключается в следующем:

Заказчик выдает техническое задание, а исполнитель осуществляет работу и получает за ее выполнение оплату.
Согласно ДСР, заказчик обязан обеспечить условия для осуществления работ, своевременно обеспечить принятие результата и осуществить оплату.
В подписанном соглашении необходимо отобразить предмет сделки, сроки исполнения строительства, ответственность за неисполнение условий и цену.
Все разделы в соглашении обязаны соответствовать нормативам ГК РФ.

Образец договора на строительные работы в 2021 году

Образец договора на строительные работы в 2020 году

Договор подряда на строительные работы с юридическим лицом

ДСР с юридическим лицом относится к срочному контракту. Такой вариант отношений между юр. лицами становится удобным при одноразовых сделках и регулируется ст. 420 и 702 ГК РФ.

Оформление ДСР предполагает соглашение между 2-мя сторонами (Заказчиком и Исполнителем), в качестве которых выступают юр. лица. Перед оформлением такого контракта, сторонам нужно ознакомится с их уставами, для убеждения в праве на осуществление строительных работ (наличие лицензии), и полномочиями лиц, представляющих учреждения.

Убедившись в полномочиях Исполнителя Заказчик может приступить к оформлению ДСР, который обязан составляться в письменном виде.

В составляемом документе необходимо отобразить условия соглашения, с указанием сроков исполнения, требований к качеству работ, цены проекта, ответственности участников сделки, а также порядка сдачи-приемки объекта.

Любые изменения в соглашении после его заключения возможны лишь при обоюдном согласии участников сделки.

Договор подряда на строительные работы между физическими лицами

ДСР между физлицами обладает своей спецификой, которую необходимо учитывать при заполнении документа. К примеру, имеются работы, требующие наличие лицензии. Физлицом, не имеющим статуса ИП, получить такую лицензию нельзя.

Также, при заключении соглашения нужно убедиться в добросовестности и профессионализме физлица, оговорить возможность привлечения субподрядчиков, чтобы не нарваться на недобросовестных строителей.

При оформлении ДСР с физлицом обязательно нужно будет указать все реквизиты сторон, с отображением паспортных данных, адреса проживания и контактов. Также необходимо отобразить сроки исполнения строительства, ответственность между участниками сделки, цену проекта и порядок сдачи завершенной стройки.

(Видео: “Договор подряда на ремонтно-строительные работы ИП с физическим лицом”)

Цена в 2021 году

При оформлении ДСР участники предполагаемой сделки вначале договариваются о цене соглашения. Для этого подготавливается смета, в которую включается цена стройматериалов, оборудования и услуг. Смета становится неотъемлемым приложением ДСР.

Согласно п. 1 ст. 743 ГК РФ исполнитель обязан исполнить задание в соответствии с проектно-сметными документами. Смету, может разрабатывать Заказчик, обращаясь в проектные учреждения, или подрядчик – на основании п. 1 ст. 746 ГК РФ.

Заказчику разрешено вносить правки в строительство, однако в рамках 10% от сметы проекта. При этом, прилагается добавочная смета, согласованная участниками сделки.

Стоимость ДСР может быть открытой, с допущением изменений, или твердой, согласно п. 4 ст. 709 ГК РФ. Если в ДСР не отображена цена, а всего лишь ссылка на смету, то это – твердая цена.

Цена строительства рассчитывается на основании следующих нормативов:

Источник https://vgtkraska24.ru/lestnicy/dogovor-na-izgotovlenie-i-montazh-lestnicy-obrazec.html

Источник https://atlant-interior.ru/raznoe/dogovor-na-izgotovlenie-i-montazh-lestnitsy-obrazets.html

Источник https://dogovor.net/na-stroitelnye-raboty/

Источник

Апрель 2024
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30

Договор на изготовление и монтаж лестницы образец

Договор на производство и монтаж лестницы

Изготовление лестниц из металла: точный расчет – гарантия прочности

Договор на изготовление и монтаж лестницы образец

Изготовление всех видов металлокаркасов и лестниц

Последние работы строительной компании «ДРЕВО»

Металлические лестницы и метало каркас для лестниц

Почему с нами удобно работать:

Заключаем договор на производство лестницы: какие пункты самые главные?

Договор на производство и монтаж лестницы

Изготовление лестниц из металла: точный расчет – гарантия прочности

Договор на изготовление и монтаж лестницы образец

Изготовление всех видов металлокаркасов и лестниц

Последние работы строительной компании «ДРЕВО»

Металлические лестницы и метало каркас для лестниц

Почему с нами удобно работать:

Договор на оказание услуг по устройству деревянной лестницы

Договор на изготовление лестницы

Договор на изготовление и монтаж лестницы

Образец договора

Договор на изготовление лестницы

Договор на изготовление и монтаж лестницы образец

Образец договора на изготовление уличной металлической лестницы

Договор подряда по изготовлению строительных конструкций и сооружений

Договор на изготовление и монтаж лестницы

Договор на изготовление лестницы

Типовой договор

Договор по изготовлению и монтажу лестницы

Образец договора подряда по производству конструкций и выполнение работ (пластиковые окна), заключаемый между юридическим и физическим лицом.

Стеллажи всех видов

Документы и бланки

Образец договора подряда на изготовление и установку ПВХ-профилей, заключаемый между юридическим и физическим лицом.

Образец договора на изготовление уличной металлической лестницы

Образец договора подряда на изготовление и установку ПВХ-профилей, заключаемый между юридическим и физическим лицом.

Договор на изготовление и монтаж лестницы

Договор по изготовлению и монтажу лестницы

Пример договора на изготовление и установку металлической двери

advant24.ru

Типовой договор

Стеллажи всех видов

Договор подряда на установку забора

Образец договора подряда по производству конструкций и выполнение работ (пластиковые окна), заключаемый между юридическим и физическим лицом.

Договор на изготовление лестницы

Договор на изготовление лестницы

Заключаем договор на производство лестницы: какие пункты самые главные?

Договор на изготовление и монтаж лестницы

Договор на изготовление лестницы

Заключаем договор на производство лестницы: какие пункты самые главные?

Договор на изготовление лестницы

Договор на изготовление и монтаж лестницы образец

Типовой договор

Образец договора

Договор на строительные работы – Образец, бланк 2021 года

Определение

Предмет договора подряда на выполнение строительных работ

Стоимость строительных работ по дереву

Сроки выполнения работ

Права и обязанности по договору строительных работ

Права и обязанности заказчика

Права и обязанности исполнителя

Расторжение договора

Как правильно оформить договор на изготовление в 2021 году?

Образец договора на строительные работы в 2021 году

Договор подряда на строительные работы с юридическим лицом

Договор подряда на строительные работы между физическими лицами

Цена в 2021 году

Similar Posts

Добавить комментарий Отменить ответ